Закупки и Гособоронзаказ

Ведомство выпустило обзор недостатков и нарушений при закупках. Большинство из них заказчики допустили при исполнении контрактов. В числе прочего они:

• меняли условия сделки без оснований для этого;
• нарушали сроки оплаты контракта;
• не требовали от контрагента уплатить неустойку за просрочку исполнения обязательств или за поставку товаров, которые не отвечают сделке;
• приняли и оплатили работы, хотя их выполнили неполностью.

Читать далее…

Отмечается, что в случае, если в извещении о закупке указано несколько позиций товаров, относящихся к разным кодам ОКПД 2, участнику закупки в составе своей заявки необходимо для каждой позиции указывать отдельный номер реестровой записи из реестра радиоэлектронной продукции или евразийского реестра промышленных товаров, который при этом должен соответствовать товару, указанному в извещении о закупке, и коду ОКПД 2, к которому этот товар относится.

Читать далее…

Вопрос: О применении национального режима при осуществлении государственных (муниципальных) закупок. (Письмо Минфина России от 09.10.2024 N 24-04-10/97818)

Вопрос: О порядке и сроках оформления документов о приемке товаров, работ, услуг в рамках закупок. (Письмо Минфина России от 14.03.2022 N 24-06-07/18512)

Вопрос: Об определении срока исполнения денежных обязательств по контракту, применении (оформлении) ф.

Читать далее…

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 11.11.2024 N Ф06-8215/2024 по делу N А55-37557/2022

Требование: О взыскании неустойки по муниципальному контракту.

Обстоятельства: Заказчик указал, что работы по контракту выполнены подрядчиком с нарушением установленных сроков.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что неисполнение заказчиком обязательств по своевременной передаче исполнителю проектной документации, а также передача ненадлежащей проектной документации явились причинами, по которым подрядчик не смог своевременно выполнить предусмотренные контрактом работы; размер начисленной неустойки не превышает 5 процентов от цены контракта и подлежит списанию.

Читать далее…

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 05.11.2024 N Ф07-16145/2024 по делу N А56-12607/2024

Требование: О взыскании пеней по контракту на поставку вещевого имущества для личного состава в рамках государственного оборонного заказа.

Обстоятельства: Пени начислены за просрочку поставки товара.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку обязательство поставщиком исполнено в полном объеме, а размер начисленной за нарушения условий контракта неустойки не превышает 5 процентов от его цены, в связи с чем спорная неустойка подлежит списанию, а не взысканию в судебном порядке.

Читать далее…

Ведомство сообщило, что в постановлении о доптребованиях нет срока выдачи справки об отсутствии судимости за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

Участник закупки продуктов или услуг общепита для ряда социально значимых организаций по позиции 33 доптребований может представить справку с любой датой выдачи при соблюдении двух условий:

• срок действия справки не установлен отраслевым законодательством РФ;
• в справке указана актуальная и достоверная информация о том, что судимости нет.

Читать далее…

Внесены поправки в методику определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Госкорпорации «Росатом», Госкорпорации «Роскосмос» и подведомственных им организаций.

Читать далее…

Заказчик приобретал шприцы общего назначения и установил ограничения допуска импортных медизделий. Контролеры посчитали, что ограничения не следовало применять:

• в перечень импортных медизделий входят одноразовые и многоразовые шприцы-инъекторы с иглами и без. Эти и закупаемые товары не равнозначные;
• по постановлению об ограничениях допуска их применяют, когда совпадает в том числе наименование закупаемого медизделия с наименованием в перечне.

Читать далее…

Хотят скорректировать порядок расчета начальной цены единицы и цены за единицу медизделия, услуги по его техобслуживанию, расходного материала на основе информации из реестра контрактов.

Планируют отменить обязанность при определении цены давать приоритет контрактам из реестра, которые исполнены на территории субъекта РФ заказчика или сопредельной с ним.

Читать далее…

В задании на проектирование потребуется указывать в том числе стоимостные показатели объекта капстроительства:

• общую стоимость строительства;
• стоимость основного объекта и работ по возведению его фундамента;
• стоимость оборудования;
• стоимость проектных и изыскательских работ.

Сведения будут отражать в разделе 10 «Требования к основным технико-экономическим показателям».

Читать далее…